Типовой договор подряда на ремонтные работы здания

Типовой договор подряда на ремонтные работы здания

Договор подряда — это договор о выполнении работы за определенное вознаграждение. Договор подряда является консенсуальным, взаимным и возмездным. Сторонами договора подряда выступают подрядчик и заказчик. Это могут быть любые субъекты гражданского права, то есть как физические, так и юридические лица.

Договор подряда на выполнение ремонтных работ

Договор подряда — это договор о выполнении работы за определенное вознаграждение. Договор подряда является консенсуальным, взаимным и возмездным.

Сторонами договора подряда выступают подрядчик и заказчик. Это могут быть любые субъекты гражданского права, то есть как физические, так и юридические лица. Предмет договора подряда — это результат выполненной работы.

Им может являться изготовление чего-либо, обработка, ремонт или другое изменение вещей, а также другая материальная форма например, сделанная прическа. В основном данный договор заключается в письменной форме, хотя форма договора подряда подчиняется общим положениям о форме договора.

Если в договоре не указаны исключения и запреты, изготовитель вправе поручить выполнение работ третьему лицу. При этом изготовитель все же несет ответственность, будто выполняет работу лично он. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Договор вступает в силу с момента его подписания Подрядчиком и Заказчиком. Действие настоящего договора прекращается при условии досрочного выполнения Подрядчиком и Заказчиком всех условий настоящего договора. Окончательный расчет, то есть оплата выполненной работы, производится после сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором, или досрочно, с согласия Заказчика.

Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и, в связи с этим, в повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от выполнения данных работ либо расторгнуть договор. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять результат работ по акту сдачи-приемки, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки скрытые недостатки , в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение пяти дней по их обнаружении, после чего, по прибытии Подрядчика или его представителя составляется совместный акт о характере обнаруженных недостатков и необходимого времени для их устранения.

В течение установленного сторонами в акте срока Подрядчик за свой счет устраняет обнаруженные недостатки. В случае невыполнения Подрядчиком условий п. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, применяются нормы действующего законодательства России. Гарантийный срок на результат работы устанавливается Подрядчиком в один год. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения этих работ и обеспечить техникой для вывозки и погрузки. Выполненные работы должны быть произведены в полном объеме и в установленные договорам сроки. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему договору, Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль по выполнению работ, оформляет с Подрядчиком акты выполненных работ. Подрядчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет технический и производственный контроль по качеству работ, включая контроль качества рабочей документации, приемочный контроль, а также принимает оперативные решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика в ходе контроля, за выполнением работ.

Допускать к работе персонал, обученный безопасным приемам работы, соответствующей квалификации. Обеспечить прохождение своими работниками вводного инструктажа по охране труда и противопожарной безопасности на территории Заказчика перед началом работ. Обеспечить охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и сооружений в ходе выполнения работ до завершения работ и приемки Заказчиком готового объекта, либо по дополнительному соглашению с Заказчиком силами Службы безопасности Заказчика.

При возникновении дополнительных работ сверх договорной цены, Подрядчик обязан предварительно согласовать их объем с Заказчиком, с оформлением дополнительного соглашения к договору, за подписью уполномоченным лицом Стороны. Оплата за выполнение работ производится Заказчиком в течение ти банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-премки фактического веса металлолома, определенного путем взвешивания на складе Заказчика. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на р.

Обеспечить прием и взвешивание разрезанного металлолома. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. За несвоевременную оплату в соответствии с п. За срыв выполненных работ по вине Подрядчика в соответствии с разделом п. В случае выполнения неполадок, явившихся результатом работы Подрядчика, в течение гарантийного срока, все дефекты подрядчик устанавливает за свой счет.

Производственный участок, выделенный для выполнения работ с повышенной опасностью, силами подрядной организации должен быть передан Заказчиком Подрядчику по акту. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу для каждой из сторон. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонтно-строительные работы на объекте, расположенном по адресу: г. Объем и стоимость выполнения работ на Объекте определяются утверждаемыми Заказчиком Техническим заданием и Сметой на ремонтно-строительные работы.

После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик подписывает Акт при условии, что работы выполнены качественно и претензий к Подрядчику нет.

В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ составляется двусторонний Акт разногласий. Заказчик обязан: обеспечить свободный доступ рабочих Подрядчика на Объект; не вести никаких неофициальных переговоров с рабочими или неуполномоченными представителями Подрядчика, не производить с их помощью работ, не предусмотренных настоящим Договором; своевременно, до закупки, согласовать с Подрядчиком выбор материалов используемых при ведении работ; своевременно и полностью производить платежи Подрядчику согласно п.

В случае изменения по желанию Заказчика предусмотренного Техническим заданием объема работ, Заказчик соответственно изменяет Техническое задание, утверждает изменения к Смете и Графику ведения ремонтно-строительных работ, а также выдает Подрядчику письменную гарантию оплаты таких дополнительных работ в согласованном сторонами размере.

Изменение согласованного сторонами срока работ производится только на основании дополнительного письменного соглашения сторон к настоящему Договору, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его подписания сторонами.

Настоящим Подрядчик дает гарантию на все виды выполненных согласно Смете работ в течение одного 1 года со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки. Гарантийный срок на использованные Подрядчиком материалы определяется их продавцом или изготовителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

При наличии уважительных причин Заказчик вправе во всякое время до окончания работ отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы. Настоящий Договор прекращает свое действие: в части выполнения работ на Объекте — в момент подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии полной оплаты Заказчиком произведенных работ; в части гарантийных обязательств Подрядчика — по истечении одного 1 года со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки.

За нарушение принятых по Договору обязательств стороны несут имущественную материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия — в районном суде города Москвы по месту нахождения Объекта. Настоящий Договор вместе с Приложениями составлен в двух 2 имеющих равную силу экземплярах, по одному 1 экземпляру для каждой из сторон.

Барнауле, ул. Пирогова, 35 далее — объект и сдать объект, готовый к эксплуатации Заказчику в установленные настоящим договором сроки. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном п. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ вышеупомянутого объекта необходимыми материалами и оборудованием.

Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения договора материалов, оборудования до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.

Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. Обеспечить: — данный объект необходимыми материалами и оборудованием; — производство работ в полном соответствии со сметой, установленными нормами и правилами; — своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: — непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования.

Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на площадке, где Подрядчиком производятся работы далее — рабочая площадка до приемки Заказчиком объекта. Обеспечить содержание и уборку рабочей площадки. Произвести уборку мусора в течение 12 часов после окончания работ. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

Передать Подрядчику для производства работ объект в течение суток со дня подписания настоящего договора по акту на период выполнения работ и до их завершения. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные п. Заказчик назначает своего представителя Васильева Василия Васильевича, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. По согласованию сторон на рабочей площадке при необходимости будут производиться совещания по решению возникающих в ходе работ вопросов. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Приемка завершенных работ осуществляется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 справки КС Подрядчик после оформления приемки выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных договором подряда, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим качеством перед подписанием акта о его приемке.

В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика. Индексация оплаты работ на период действия настоящего договора не предусматривается и не производится. Все материалы, оборудование и работы должны: — быть соответствующих видов, описанных в локальном сметном расчете и соответствовать указаниям Заказчика; — поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами, должны иметь технические паспорта, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Заказчик имеет право осматривать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Подрядчик обязан предоставить образцы строительных материалов в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.

Все образцы строительных материалов должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора в соответствии с локальным сметным расчетом, действующим законодательством РФ, в том числе Градостроительным кодексом РФ, в соответствии со СПиПами ст.

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. Гарантийный срок эксплуатации объекта — 12 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приемки в эксплуатацию законченного объекта. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Устранение дефектов осуществляются Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт фиксирования дефектов и недоделок и их характера, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд Алтайского края.

Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Превышение Подрядчиком стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребован, уплату неустойки штрафа, пеней.

Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса

Предметом Договора является передача Заказчиком функций по содержанию, обслуживанию и эксплуатации жилого фонда, а также прилегающих придомовых территорий Подрядчику. Подрядчик осуществляет квалифицированную реализацию вышеуказанных функций, с целью эксплуатации и поддержания в надлежащем состоянии и сохранности жилых и нежилых помещений этого фонда, его инженерного оборудования и придомовых территорий. Для реализации вышеуказанных предмета и целей Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих видов работ:.

Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

Договор подряда на выполнение капитального ремонта здания Строительная организация заключила договор подряда на выполнение капитального ремонта здания. В каком порядке признается выручка от реализации указанных работ при исчислении налога на прибыль в случае, если в соответствии с учетной политикой доходы и расходы в целях налогообложения определяются по методу начисления? Гражданского кодекса РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект, либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания в том числе, жилого дома , сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Дорогие читатели!

Типовой договор на ремонтно строительные работы

Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса ремонтно-отделочных работ помещения, расположенного по адресу: Стоимость работ и порядок расчетов 2. По согласованию сторон стоимость работ может быть изменена в случаях: Возникновения дополнительных работ, которые невозможно было предусмотреть в технической документации. Увеличения или уменьшения объема работ, в результате внесения изменений Заказчиком в техническую документацию проект. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Типовой договор на ремонтные работы

Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения ремонтно-отделочных работ, оплатить Подрядчику все затраты, связанные с ремонтом. Работа считается выполненной после подписания двухстороннего акта приемки-сдачи работ. Права и обязанности сторон. Подрядчик обязан: 2.

Все работы в рамках настоящего договора производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях. Предмет договора подряда — это результат выполненной работы.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия.

Договор подряда на проведения капитального ремонта

Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика согласно смете в дальнейшем именуется "Объект работ". Работы выполняются из материалов Подрядчика. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются в приложении 1 к настоящему договору.

Проверка платежеспособности заявителя проводится кредитным менеджером по данным баланса за три последние отчетных периода. От Неклюдовой Ольги Петровны. Заработная плата и срок её выплаты. И даже если вам предлагают достаточно привлекательную цену за квартиру, сто раз подумайте - а стоит ли она. В некоторых случаях для получения финансирования даже не нужно предоставлять никаких залогов.

После того как работник уже предъявил больничный лист, необходимо сделать запрос в медицинское учреждение, его выдавшее.

Типовой договор подряда на ремонтные работы здания

Поэтому самовольный вывоз авто со штрафстоянки ничем не грозит владельцу. Ситуации могут быть следующие: Если трудового договора у вас нет, то, скорее всего, работодатель вам премию либо не заплатит, либо выплатит с большой задержкой.

И ее прошение будет рассмотрено в порядке первой очереди. Обратите пристальное внимание на то, остается ли предмет залога у залогодателя или передается залогодержателю. Ответ - 54 000 рублей.

Заказчик вправе расторгнуть договор во всякое время, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную работу.

По прошествии сотрудничества у сторон договора может возникнуть необходимость в дополнении договора, корректировки его положений, продлении или расторжении.

В законопроекте предлагалось полностью отменить применение этого показателя. Более того, неуведомление должника может повлечь негативные последствия только новому кредитору, если должник оплатит задолженность первоначальному кредитору и ни в коем случае не является основанием ничтожности сделки. Это произойдет только после проведения государственной регистрации прав собственности на квартиру и получения соответствующего документа.

Например, если вы не внесли платеж в срок.

Какие документы нужны для развода беларусь. Нет зависимости от финансового состояния созаемщиков. Показания подозреваемого подлежат проверке. Что касается процедуры юридического раздела дома, то ее характер будет зависеть от конкретной ситуации.

Все это было бесплатно. Статистика по договору дарения в Украине. Какие нужны документы в банк и сразу я могу снять наличные деньги. Они работают в автоматическом режиме.

Чаще всего супруги в ипотечных сделках выступают созаемщиками, и квартира оформляется в их общую собственность.

Продавец имеет право не принять товар обратно и отказать покупателю в его претензии, если на момент продажи он был уценён, в связи с браком или из-за наличия дефектов. Как оформить приказ об операции с основными средствами. Принцип такой: Всё пособие по рождению рассчитано на 140 дней, то есть за 70 дней до родов и 70 дней. Как поступить, если невозможно определить заработок. Там же обычно указывается, что вас должны об этом уведомить.

Заявление об отмене решения, признававшего гражданина умершим или безвестно отсутствующим имеет обычный вид. Перечень с условиями, при которых регистрация автомобиля прекращается, регламентирован законом. Имеет железобетонный, каменный или кирпичный фундамент. Либо полагающаяся им законом доля значительно занижена.

Ведь одна малейшая неточность при составлении письма о погашении задолженности является основанием для отказа в выполнении указанных в нем действий. Для самой процедуры важно иметь такую информацию: номер заявления, фамилию или номер свидетельства о рождении ребенка.

Данный этап заканчивается вынесением Постановления о возбуждении уголовного дела. В России существует ряд госпрограмм для поддержки льготных категорий населения.

Я правильно понимаю, что в соответствии со ст.

1 КОММЕНТАРИЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, оставьте свой комментарий!
Пожалуйста, введите своё имя